工程签证包含什么，你认为办理工程签证单至少要包括和反映哪些方面的问题

来源：整理时间：2023-03-24 08:14:54 编辑：留学签证手机版

本文目录一览

1，你认为办理工程签证单至少要包括和反映哪些方面的问题
2，土建中什么是签证
3，土建里签证的范围有那些
4，什么是工程量签证

1，你认为办理工程签证单至少要包括和反映哪些方面的问题

工程签证单是对合同和定额中没有确定的工程进行事前的确认，一般经协商后，由施工方提出，监理方见证，业主方确认。工程签证涉及工期、工作内容和工程量、材料的单价及组成、人工的索赔甚至单价的调整等等工程的所有方面。工程签证单的内容一般是： 1、工程签证的原因； 2、工程签证的内容； 3、工程签证的计量、单价和合价、以及计价包含的项目（例如是否含运输费、税金）； 4、工程签证所对应的图纸或补充图纸； 5、签证各方的明确的意见，签字盖章。值得注意的是，工程签证单不是单纯的技术核定，也不是单纯的工程量计量，因此，在办理工程签证单时，应有技术部门和经营部门共同审核这份单子，做到结算时不发生歧义。

你认为办理工程签证单至少要包括和反映哪些方面的问题

2，土建中什么是签证

前程合同以外干的活的收入，通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。现场经济签证包括：（1）零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。（2）零星工程。（3）临时设施增补项目。（4）隐蔽工程签证。（5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。（6）议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在施工前确定材料价格。（7）其它需要签证的费用。工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。

就是合同中没有的，甲方要求你们做的部分都要签证呀。比如一些小变更，没有设计变更的诸如此类，比如砌个围墙什么的。

土建中什么是签证

3，土建里签证的范围有那些

依据合同、工程量清单、图纸，不在你的承包范围内，图纸有没有的。（以上的顺序不能变，图纸上有的也补一定是你的施工内容。）

土建里签证的范围有那些

4，什么是工程量签证

工程签证是工程建设活动中一项极其重要的法律制度，无论是开发商，还是建筑商都应给予高度的重视。以工程量确认签证为例，项目经理向工程师（或工程师代表）提交确认报告，工程师给予签字确认，这个过程就完成了合同从要约到承诺的签订过程，并将在双方之间产生一系列的法律效果，如工期延长、工程款增加等。最高人民法院“关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”已于2005年1月1日施行，该司法解释规定了许多崭新的内容。如该解释第20条规定：“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可该竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。”也就是说，发包人再也不能象以前一样无限期地拖延竣工结算了。如果当事人约定“逾期不答复，视为认可”，游戏方式将进入一个全新的境界。在有约在先的情况下，如果建筑商在竣工验收后及时向开发商提交了竣工结算报告，而开发商对此不置可否，约定的期限一过，建筑商的竣工结算报告将上升为至高无上的结算依据。一个前期合同约定加一个后期结算签证，就彻底解决了工程款悬而不决的大问题，这就是签证的魅力。反言之，如果开发商没有签证意识，或者签证意识不足，也极有可能坠入被动的泥潭中。建设部、国家工商行政管理局联合制定的《建设工程施工合同示范文本GF——1999——0201》（以下简称“99示范文本”）第31条有这样的规定：“承包人在工程变更确定后14天内，提出工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款；”“承包人在14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。”这个条款对建筑商至关重要，工程变更了，工程价款必有变动，但若在14天内未提出签证要求，通俗而言，就是“过期作废”了。本文所说的签证，不仅包括项目经理、工程师就工期顺延、增减工程款、支付费用、赔偿损失等达成的合议，如签证单、补充协议、工作联系单、会议纪要等，还包括工程师对项目经理提交的请求报告、通知等的签收。“99示范文本”在工程建设实务中已被广泛采用，故本文站在建筑商的角度，重点对示范文本的签证情形进行解读，并对有关实务问题提出解决方案，以期对建筑商能有所裨益。

当实际施工量根据现场情况增加或减少时，施工方，监理方，甲方共同见证何时具体数据作为原始证据。