窝工费

如果是业主原因造成的，业主承担人工和工期的窝工索赔,不可抗力造成的鸟巢工费由施工单位自行承担，施工方只承担工期索赔,mission工费Wo工费有什么区别,Wo工费,索赔费用还包括增加工作内容的人工费停工损失和工作效率损失的累计，其中增加工作内容的人工费按日期工费计算。

不可抗力事件:1。发包人应承担工程本身的损坏、工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工现场进行施工的待安装材料和设备的损坏。2发包人和承包人应对人员伤亡负责并承担相应费用。3承包人应承担机械设备的损坏和停工损失。停工期间，承包人应工程师要求留在施工现场的必要的管理人员和保安人员的费用由发包人承担。5.清理和修复工程的费用应由业主承担。

可以索赔:清理费用10万元，工程延期10天造成的人员和机械的窝工属于承包商的停工损失。请参考教材14版P259页的案例，对不可抗力有详细的分析和展开材料:索赔费用的构成与建筑安装工程费用类似，一般包括以下几个方面:1人/123，456，789-0/指直接从事建筑安装工程和辅助生产的生产工人列入概算定额。索赔费用还包括增加工作内容的人工费停工损失和工作效率损失的累计，其中增加工作内容的人工费按日期工费计算。

对于Wo 工费的计算，租赁设备的，一般按照实际租金和转入转出费用的分摊计算；如果设备归承包人所有，一般按台班折旧费计算，不按台班费计算。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第六条:民事案件的审判权由人民法院行使。人民法院依照法律规定独立审理民事案件，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。第七条人民法院审理民事案件，必须以事实为根据，以法律为准绳。

不可抗力造成的鸟巢工费由施工单位自行承担，施工方只承担工期索赔。如果是业主原因造成的，业主承担人工和工期的窝工索赔。根据最新合同示范文本:人员嵌套工费由发包人承担，机械减速由承包人承担。见示范文本如下:17.3.24因不可抗力影响承包人履行合同约定义务导致工期延误或将要延误的，工期顺延，承包人停工造成的费用和损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。2013年清单计价规范规定如下:9.113承包人施工机械设备损坏，停工损失由承包人承担。

施工缓慢的识别与索赔——所谓施工缓慢，是指承包商包括合法分包商进入施工现场后，不能按照总承包或分包合同，或开工通知的指示或设计安排进行施工，使施工进度慢于计划进度或合同进度的现象。本文所称建设工程是指一般工业与民用建筑、水利水电工程、道路桥梁工程、市政工程、铁路港口建设工程、民用机场工程以及其他以土木工程为核心或主要工作内容的建设工程。

在建筑工程施工过程中，常见的或法定的对承包商包括法定分包商闲置事实的确认形式，主要有以下几种方法和措施:1。责令停工:建筑商通过其工程监理向承包商发出停工命令或指令。在这种明确的空闲工作的情况下，应同时明确空闲工作项目或工作面设备中空闲工人的空闲时间的详细情况。在这种情况下，应通过停工令获得有效的减速签证。2.签证迟缓:施工方或其工程监理未下达停工指令，但事实造成了迟缓。承包商将以数量签证或报告的形式报告工程或工作面中的怠工工人的怠工事实和怠工时间，怠工事实将在获得签证或答复后得到确认。

1 nest 工费是人为减速，机械滞费是机械减速。原因有施工方的责任，也有甲方的原因..机械有自有机械和租赁机械。3建设工程Nest 工费指承包人包括合法分包人进入施工现场后，不能按照总承包合同约定或分包合同约定或开工通知的指示或设计安排进行施工，使施工进度慢于计划进度或合同约定的进度，使原按进度配备的施工人员或施工机械设备不能正常工作而发生的费用。

mission工费Wo工费有什么区别？错误工费是法律上的定义，是指在受害人受到伤害至完全康复期间，因受害人不能从事正常工作，赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的实际减少的收入。Wo 工。